每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
家用光伏发电并网申请书通用一
法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________
乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙双方本着平等自愿,共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,就家用中央空调系统安装施工事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程名称:________________。
2.工程地点:________________。
3.甲方联系人或委托联系人:________,电话:____________。
4.甲方所提供机组
(1)品牌:________________;
(2)型号:________________;
(3)数量:________________。
第二条 工程施工周期
自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
第三条 施工管理
l、乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
第四条 工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币____元整(大写:____)。
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充合同。
第五条 付款方式
1.合同签订后,甲方即支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
第六条 工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后____天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在____天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天____内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期年,管道风口保修期年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照____家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
第七条 纠纷处理方式
1.因工程质量问题,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向____家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.甲乙双方不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第____种方式解决:
(1)向仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
第八条 违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l 天,甲方应当支付误工费人民币____元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1 天, 乙方应当按照甲方已累计付款额的____%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
第九条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十条 不可抗力
1.因不可抗力致使本合同任何一方或双方不能全部或部分履行本合同条款,遭受不可抗力的一方无须负任何责任,但应自事件发生之日起日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2.不可抗力指:政府法律或法令的变更、自然灾害、战争、军事行动等因素。
第十一条 生效条件
1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
2.本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________ 单位地址:________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
家用光伏发电并网申请书通用二
需方(以下简称“甲方”):供方(以下简称“乙方”):
甲乙双方经协商一致,就甲方向乙方购买家用电器和厨房用品事宜,达成以下协议,双方共同遵守:
一、产品名称、规格、数量、价格、金额(详见附表)
卖方保证所提供的所有设备是全新的,并且采用卖方最新设计和合格的材料制造,各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。
三、交货
1、交货日期:甲方支付预付款后20个工作日。2、交货方式:乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。3、交货地点:。
四、卖方对质量负责的条件及期限
1、设备自安装、调试合格之日起保质期1年。
在保质期内因设备本身的质量问题,卖方在接到买方通知后4小时内到达买方现场,卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内,卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。
2、乙方提供 1年免费维修,如在设备使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后4小时到达甲方现场,在设备使用过程中发生的有关技术性问题,卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。
3、因设备质量问题发生争议,由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。
五、设备的包装、发运及运输
1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装,以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。
3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方,乙方通知甲方准备接货。
六、设备的安装、调试及验收
1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。
2、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点,不能免除供方对产品内在质量的责任。
七、 付款方式
合同书一经签订,乙方委托为合同负责人和货款结算负责人,按照甲乙双方认可的报价单价格订货后,第一批货到乙方指定的地点,并经乙方指定人员凭甲方出库单对账入库后,先把甲方总货款的90%一次性汇入账号内(开户银行:账号:),余额作为质量保证金待合同解除时结清,甲方根据首批进货量的10%,分别作为四大节日(五一、十一、元旦、春节)的优惠赠送。
八、违约责任
1、逾期交货、调试合格或付款的,每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、 甲方无正当理由拒收的,应向乙方支付合同总价10%的违约金。
3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的,甲方有权解除合同,此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。
4、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准,所供设备达不到约定技术要求的,乙方必须无条件退回全部货款,向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。
九、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权:
1、乙方承诺在业务往来过程中,不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。
2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许,任何一方不得披露、自用及许可他人使用。本协议在履行过程中,如发生争议,双方友好协商解决,如协商不成,双方同意由签约地法院起诉解决。十、其他:
本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份,甲乙双方执两份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人或授权代表: 法定代表人或授权代表:电话:电话:
开户行:开户行:帐号: 帐号:
年 月日 年月日
附表:
家用光伏发电并网申请书通用三
甲方:___________________乙方:___________________
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
联系电话:_______________联系电话:_______________
甲乙双方本着平等自愿,共同受益的原则,经过友好协商,根据法律的有关规定,就家用中央空调系统安装施工事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:________________。
2.工程地点:________________。
3.甲方联系人或委托联系人:________,电话:____________。
4.甲方所提供机组
(1)品牌:________________;
(2)型号:________________;
(3)数量:________________。
第二条工程施工周期
自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
第三条施工管理
l、乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
第四条工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币____元整(大写:____)。
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充合同。
第五条付款方式
1.合同签订后,甲方即支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的____%,共计人民币____元整(大写:____)。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
第六条工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前天通知甲方,甲方应在接到通知后____天内验收。
3.甲方在装修工程结束后,应当在____天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后____天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期年,管道风口保修期年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照标准规范进行。
第七条纠纷处理方式
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第种方式解决:
(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第八条违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币____元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期天,乙方应当按照甲方已累计付款额的____%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
第九条补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十条不可抗力
1.因不可抗力致使本合同任何一方或双方不能全部或部分履行本合同条款,遭受不可抗力的一方无须负任何责任,但应自事件发生之日起日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2.不可抗力指:政府法律或法令的变更、自然灾害、战争、军事行动等因素。
第十一条生效条件
1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
2.本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
甲方:_____________________乙方:______________________
住址:_____________________住址:______________________
联系电话:_________________联系电话:__________________
日期:_____________________日期:______________________
开户银行:_________________开户银行:__________________
账号:_____________________账号:______________________
_________年____月____日_________年______月____日
签订地点:_________________签订地点:__________________
家用光伏发电并网申请书通用四
委托方(甲方):
承接方(甲方):
上海市家用电器行业协会制定
上海市工商行政管理局监制
特别告知
一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。
二、安装家用中央空调系统,专业性较强,合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密。
三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计,则乙方的设计方案需得到甲方的确认。
四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。
五、本合同所订付款方式,原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定,可在合同中写明。
六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得擅自翻印。
上海市家用中央空调系统安装合同
合同编号:
签订地点:
委托方(甲方):
承接方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地址:
3.甲方联系人或委托联系人:
电话:
4.甲方所提供机组
室外机:
二、工程施工周期
自年月日起至年月日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币元。(大写)
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的10%,计人民币元。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸1份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误1天,甲方应当支付误工费人民币元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
家用光伏发电并网申请书通用五
甲方:___________________________ 合同编号:___________________
身份证号码:_____________________ 签订地址:___________________
乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上,就家用净水设备安装与服务事宜,经友好协商一致签订本合同。
第一条 总则
1.甲乙双方在履行本合同期间必须严格遵守中华人民共和国有关法律法规,任一方有违法违规行为均与对方无关。
2.甲方必须履行并兑现中华人民共和国颁发的国家新三包规定。
3.乙方必须严格遵守中华人民共和国颁发国家新三包规定,否则甲方有权追究乙方由此造成的损失。
4.甲乙双方必须履行本合同有关条款,并维护对方的利益,必须为对方的资料进行保密,否则将追究违约方因此造成的损失并保留法律诉讼的权利。
5.乙方负责甲方指定区域内(即____________)的产品安装维修及其辖区内的服务网络的管理。
第二条 产品质量保证
1.产品名称为__________,型号为__________,规格为__________。
2.产品质修期为____年。保修期的界定:产品安装调试合格之日起____个月内,或出厂之日起____个月内,以先到期的时间为准。
3.甲方保证所销售的产品符合其制定的出厂质量标准及相关国家质量标准。
第三条 安装与服务
1.甲方产品在指定地区售出后,乙方必须为消费者提供安装服务。
2.甲方要求提供维护服务的产品,乙方提供安装服务后必须至少每____年为消费者提供一次维护,包括巡视、检验、清洗、堵漏等,确保产品正常运作。
3.甲方为乙方提供安装服务费。对甲方要求提供维护的产品,甲方按合同标准提供维护费用。
4.乙方为用户提供自购机日起____年的免费保修;保修期内返修必须有购货发票凭证,机器使用后如属正常耗材,均有客户负责费用;在保修期内,如属客户使用不当或自行拆修,或因当地水质恶劣导致净水器正常堵塞,不属保修范围,但可提供收费维修服务。
第四条 甲方的权利义务
1.甲方有权按年度制定并修改《安装维护服务费用结算标准》。
2.甲方有权审核乙方及其服务区域内服务网点的结算单据,对不符合要求的单据不予结算。
3.甲方为乙方安装维护服务每____年结算一次费用,甲方收到乙方及其服务区域内服务部有效结算凭证之日起____天内进行结算。
4.甲方免费向乙方提供承诺额度内的配件,供且仅供乙方为消费者提供维修维护服务。
5.在甲方承诺之外,乙方需要为消费者提供后续服务所需配件,由乙方向甲方购买。价格配件价格明细表中的价格执行,运费等由乙方承担。
6.甲方有权审核及修改乙方的配件需求计划。
7.甲方有权对乙方服务区域内配件价格进行监督及调整。
8.甲方应及时为乙方处理退库配件。
9.甲方有权要求乙方按甲方规定及时准确反馈相关信息。
10.甲方应为乙方提供准确有效的基础资料,有效的数据采集,统计及反馈手段。
11.甲方应为乙方提供产品知识,维修技巧,政策流程的培训。
12.乙方服务区域内服务网点的建立与撤消甲方有最终裁决权。
13.甲方应协助乙方维护服务区域内服务网点运作。
第五条 乙方的权利义务
1.乙方按质按时完成甲方所要求的安装和维护工作后,有权获取甲方承诺的费用。
2.乙方必须严格执行甲方颁布的《安装维护服务费用结算标准》。
3.乙方服务区域内服务网点配件发放费用由乙方承担。
4.乙方负责服务区域内配件的管理,包括:配件申请、发放、仓储、退换,并确保配件使用及时性,合理性,仓储安全性。
5.在安装、维修、维护时仅能用甲方提供或指定的配件。甲方不对非甲方提供或指定的配件产生的问题承担责任。甲方配件用于其它非甲方产品,甲方不承担任何责任。
6.乙方有权向甲方提出调整配件价格建议;有权审核及调整其服务区域内服务网络的配件需求。
7.乙方向其负责区域的服务网络出售配件的价格按《配件价格明细表》中规定的供价执行。
8.乙方保证服务热线电话____小时有人接听,对用户咨询,投诉进行有效的处理。
9.乙方有权向甲方索取准确有效的基础资料,有效的数据采集,统计及反馈手段。
10.乙方必须保证按甲方要求反馈信息的及时性及准确性,否则由此造成的损失甲方有权视情节轻重对乙方进行罚款,撤消等处罚。
11.乙方有权向甲方提出建立与撤消服务网点的建议。
12.乙方在征得甲方书面同意后,有权调整服务网点的服务范围及服务项目。
13.乙方在不抵触甲方政策的前提下,制定各项管理制度及考核办法,相关文件应交甲方备案。
14.乙方对服务区域内服务网点服务质量,配件使用及供应情况,甲方政策执行效果负责,并承担与服务网点同等的责任。
15.乙方应对服务区域内的服务网点进行产品知识,政策流程,服务理念,安装维修技能的培训,对服务网点疑难问题应予以及时处理。
第六条 结算
1.乙方按照甲方制定的《安装维护服务费用结算标准》中所规定的要求向甲方结算安装维修费用,安装维修费用按下式计算:____________。
2.结算以销售年度为准,每____年结算一次。
3.产品安装维修费用结算标准:甲方按安装维修数量以每台人民币_____元整(大写:_____)向乙方支付安装服务费。
4.安装维护服务费用结算标准(略)。
5.上门服务实施地区仅限____地区。
6.安装维护费结算的凭据:凭乙方真实,准确的各种维修记录:《售后安装维修记录表》,《上门维修记录表》,维修记录填写不详,不予结算。
7.所有安装维修记录以____电话查询核实为准,一旦发现假单,除不予结算外,另加每单____元的违约金。
第七条 合同期限
本合同有效期___年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
第八条 违约责任
本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务,如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行,违约方应承担由此引起的全部责任。
第九条 争议的解决
1.本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
家用光伏发电并网申请书通用六
家用中央空调系统安装合同
合同编号:______________
签订地点:______________
委托方(甲方):__________
承接方(乙方):__________
根据有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:_________________________
2.工程地址:_________________________
3.甲方联系人或委托联系人:___________电话:____________
4.甲方所提供机组
室外机:
序号品牌品名型号数量(台)
_______________________
2_______________________
3_______________________
4_______________________
5_______________________
室内机:
序号品牌品名型号数量(台)
1_______________________
2_______________________
3_______________________
4_______________________
5_______________________
6_______________________
7_______________________
8_______________________
二、工程施工周期
自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币________元。(大写)
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的0%,计人民币______元。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币________元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_______元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币_______元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误天,甲方应当支付误工费人民币元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的____%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______
地址:_____________地址:_____________
电话:_____________电话:_____________
日期:___年__月__日日期:___年__月__日
家用光伏发电并网申请书通用七
合同编号:_________
签订地点:_________
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
根据《民法典》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地址:_________
3.甲方联系人或委托联系人:_________电话:_________
4.甲方所提供机组:
室外机:
┌──┬──┬──┬──┬─────┐
│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│ 1│││││
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│2 │││││
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│3 │││││
└──┴──┴──┴──┴─────┘
室内机:
┌──┬──┬──┬──┬─────┐
│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│ 1│││││
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│2 │││││
├──┼──┼──┼──┼─────┤
│3 │││││
└──┴──┴──┴──┴─────┘
二、工程施工周期
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币_________元。
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l0%,计人民币_________元。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币_________元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第_________种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
_________年____月____日_________年____月____日
附件
工程预算单
┌────────────────────────┐
│一、材料款│
├──┬────┬──┬────┬──┬──┬──┤
│序号│材料名称│规格│计量单位│单价│小计│备注│
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│1 │││││││
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│2 │││││││
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│3 │││││││
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│4 │││││││
├──┼────┼──┼────┼──┼──┼──┤
│小计│││││││
├──┴────┴──┴────┴──┴──┴──┤
│二、安装费│
├──┬───────┬───────┬─────┤
│序号│ 内容 │价格│备注│
├──┼───────┼───────┼─────┤
│││││
├──┼───────┼───────┼─────┤
│││││
├──┼───────┼───────┼─────┤
│││││
├──┼───────┼───────┼─────┤
│││││
├──┼───────┼───────┼─────┤
│小计││││
├──┴───────┴───────┴─────┤
│三、其它费用│
├──┬───────┬───────┬─────┤
│序号│ 内容 │价格│备注│
├──┼───────┼───────┼─────┤
│││││
├──┼───────┼───────┼─────┤
│││││
├──┼───────┼───────┼─────┤
│││││
├──┼───────┼───────┼─────┤
│││││
├──┼───────┼───────┼─────┤
│小计││││
├──┴─┬─────┴───────┴─────┤
│工程总价│人民币(大写)│
─────────────────────────┘
隐蔽工程验收记录单
┌─────┬────┬────┬───────────┐
│工程名称││工程地点││
├─────┼────┼────┼─────┬─────┤
│隐│ 序 │ 名称 │安装部位│ 安装质量 │ 备注 │
││││检查结果│ 检查结果 ││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
│避│ 1│ 室内机 ││││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
││ 2│ 送风管 ││││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
│工│ 3│保温材料││││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
││ 4│ 钢管 ││││
│程│──┼────┼────┼─────┼─────┤
││ 5│ 保温管 ││││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
│内│ 6│冷凝水管││││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
││ 7│ 静压箱 ││││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
│容│ 8│ 软接头 ││││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
││ 9│ 回风管 ││││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
││10│ 回风箱 ││││
││──┼────┼────┼─────┼─────┤
││11│││││
├──┼──┴────┴────┴─────┴─────┤
│验││
│收││
│意││
│见││
├──┴────────────────────────┤
│││
│用户单位:(盖章)│施工单位:(盖章)│
│││
│用户(签名):│代表(签名):│
│││
│年 月 日│年 月 日│
└───────────────────────────┘
竣工验收记录单
┌────┬───────┬─────────┬────────┐
│工种名称││分部(或单位)工程││
├────┼───────┼─────────┼────────┤
│工程地点││开工日期 │年 月 日│
├────┼───────┼─────────┼────────┤
│竣工日期││交验日期│年 月 日│
├─┬─────────────────────────────┤
│工││
│程││
│内││
│容││
│││
├─┼─────────────────────────────┤
│验│环境温度c,室内机出风口温度c,室内机回风口温度c, │
│││
│收│口室外机安装牢固口铜管连接无法泄漏│
│││
│资│口室外机和室内机通电运转正常无杂声口温度控制器操作有效│
│││
│料│口各送风口尺寸符合设计要求口回风箱安装到位│
│││
││口回风管道安装到位口各回风口尺寸符合设计│
│││
││施工人员:│
├─┼─────────────────────────────┤
│验││
│收││
│评││
│定││
│意││
│见││
├─┴─────────────────────────────┤
│││
│用户单位:(盖章)│施工单位:(盖章)│
│││
│用户(签名):│代表(签名):│
│││
│年 月 日│年 月 日│
└───────────────────────────────┘
一、本合同文本是根据《民法典》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。
二、安装家用中央空调系统,专业性较强,合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密。
三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计,则乙方的设计方案需得到甲方的确认。
四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。
五、本合同所订付款方式,原则上按合同规定的进度和比例付款。
甲、乙双方如有特殊约定,可在合同中写明。
六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得擅自翻印。
家用光伏发电并网申请书通用八
委托方(甲方):_______________
承接方(甲方):_______________
特别告知
一、本合同文本是根据《民法典》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。
二、安装家用中央空调系统,专业性较强,合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密。
三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计,则乙方的设计方案需得到甲方的确认。
四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。
五、本合同所订付款方式,原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定,可在合同中写明。
六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得擅自翻印。
合同编号:______________
签订地点:______________
委托方(甲方):__________
承接方(乙方):__________
根据《民法典》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:_________________________
2.工程地址:_________________________
3.甲方联系人或委托联系人:___________电话:____________
4.甲方所提供机组
室外机:
序号品牌品名型号数量(台)
_______________________
2_______________________
3_______________________
4_______________________
5_______________________
室内机:
序号品牌品名型号数量(台)
1_______________________
2_______________________
3_______________________
4_______________________
5_______________________
6_______________________
7_______________________
8_______________________
二、工程施工周期
自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币________元。(大写)
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的_____%,计人民币______元。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的_____%,计人民币________元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的_____%,计人民币_______元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的_____%,计人民币_______元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后_____天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误天,甲方应当支付误工费人民币元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的____%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______
地址:_____________地址:_____________
电话:_____________电话:_____________
日期:___年__月__日日期:___年__月__日
工程预算单
一、材料款
序号材料名称规格计量单位单价小计备注
1______________________________________
2______________________________________
3______________________________________
4______________________________________
5______________________________________
6______________________________________
7______________________________________
8______________________________________
9______________________________________
10______________________________________
小计
二、安装费
序号内容价格备注
小计
三、其它费用
序号内容价格备注
小计
工程总价人民币(大写)
隐蔽工程验收记录单
工程______________________
名称______________________
工程地点__________________
序名称安装部位
检查结果
安装质量
检查结果
备注
1室内机
2送风管
3保温材料
4钢管
5保温管
6冷凝水管
7静压箱
8软接头
9回风管
10回风箱
11隐蔽工程内容
12验收意见(盖章)
用户单位:________
用户(签名):______
_____年____月___日
(盖章)
施工单位:________
代表(签名):______
____年____月____日
竣工验收记录单
工种名称分部(或单位)工程
工程地点_______开工日期____年____月____日
竣工日期_______交验日期____年____月____日
工程内容验收资料
环境温度,室内机出风口温度,室内机回风口温度,
口室外机安装牢固口铜管连接无法泄漏
口室外机和室内机通电运转正常无杂声口温度控制器操作有效
口各送风口尺寸符合设计要求口回风箱安装到位
口回风管道安装到位口各回风口尺寸符合设计
施工人员:___________
验收评定意见:(盖章)
用户单位:___________
用户(签名)___________
______年_____月____日
(盖章)
施工单位:___________
代表(签名)___________
_____年_____月_____日