承诺施工期间自行处理可能出现的干扰,保证顺利施工,不耽误工期。
二。工程质量承诺:承诺本工程将严格按设计图纸及现行施工规范施工,确保工程一次性验收达到合格等级。
三。安全文明施工承诺:承诺文明施工,确保施工安全,若因我方施工管理不善而造成的一切事故,我公司承担全部责任。
四。我公司拟委派优秀项目经理同志担任本工程项目经理。
并承诺中标后不更换投标书中的项目经理及项目管理人员。
五。履约承诺:中标后及施工中没有挂靠、转包行为,且一切账务的企业名称均与中标时的企业名称完全一致,否则招标人有权中止合同,我方将为此造成的损失负全责,并承诺本工程不拖欠农民工工资投标承诺书范本6篇投标承诺书范本6篇。
六。承诺若在施工中未落实投标文件中承诺的相应措施及其他承诺条款,业主有权在履约保证金中扣除违约金额,给招标人造成经济损失,我公司愿承担赔偿责任。
七。回访保修目标:我们将严格按“国务院《建筑工程质量管理条例》”规定的保修范围进行回访保修工作。
承诺保修期内不论发生何种工程质量事故均由我公司承担责任。
若出现质量问题,我公司未能及时配合处理,业主有权使用保修款进行质量事故的处理。
八。承诺投标过程中没有围标、陪标、串标行为。
如评标委员发现后将按有关规定执行。
特此承诺。
xx有限公司。
〇一xx年一月十日。
投标违约责任承诺书篇五
致平顶山市农林水利局:
我公司参加本项目投标,现就有关事项向招标人郑重承诺如下:
1、项目质量达到合格,若因我方原因造成项目质量未达到投标文件所报质量等级,我公司无条件返修并且承担由此给贵单位造成的一切损失及赔偿费用。
在工程限定期限内我方不能按照要求进行整改的,贵单位有权终止承包合同,并追究由此一起的.一切责任。
保证投标文件内容无任何虚假若评标过程中查有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后查有虚假,同意被废除授标并被没收履约保证金。
2、招标人有权对我公司进行实地考察。
我公司保证所提供资料的真实性。
保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标,、不使用非法手段获取中标。
如存在上述行为,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后发现有上述行为,同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。
法定代表人或其委托代理人:(盖章)xxx
20xx年xx月xx日
投标违约责任承诺书篇六
根据项目部的指令,文科楼定于20xx年9月4日基础完工,20xx年10月20日主体封顶(含二层墙体砌筑)。
考虑到时间紧、任务重,为确保如期保质保量完成班组各自承担的任务,我班组慎重做出如下承诺。
(一)、与相关班组密切配合,服从项目施工员的管理。
(二)、按时保质保量完成周计划工作任务,如不能完成,每推迟一天愿承担1000元的罚款,依次累计。
(三)、水电预埋工作与钢筋绑扎同时进行,并在钢筋绑扎完成后半天内完成所有工作。
(四)、主体施工阶段保证8~12人。
(五)、如能如期完成项目指令工期目标,项目奖励班组3000元;如不能如期完成,班组愿承担奖金双倍数额的罚款。
水电班:
20xx年8月26日。
投标违约责任承诺书篇七
在我单位中标之后,我单位将从以下方面制定工期进度保障措施,保证在工期内顺利完成各标段的生产任务:
1、严格执行甲方关于生产进度保障措施的各项条款。
2、做好安全保障工作,严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》等国家、行业有关的安全生产标准和规定,建立健全各项规章制度,做好安全大检查工作,建立完善应急救援预案,防止因安全事故影响下的工期延误。
3、做好前期准备工作,在工期开始前做好设备、原料的检验入库,人员的安全培训等各方面工作,做到有生产指令就能提供服务,保障甲方施工进度。
4、在每口井的固井施工前期做到早联系、早准备、早实施的三早原则,为切实提升工作效提供保障。
5、做好特殊情况下的生产指令安排,如:复杂路况、特殊天气、工农关系等。
6、积极主动了解甲方施工指令,确保按时施工。
7、在一些重点井、难点井中按照甲方要求随时待令,按时到井。
8、如因我方自身生产调度失误,造成甲方工期延误,由我方承担甲方损失。
以上是我们向甲方做出的郑重承诺,请予以监督。
承诺单位:
日期:
投标违约责任承诺书篇八
本企业郑重承诺:
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体的工程项目名称)的投标;。
二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;。
五、不向采购人或者评标委员会成员贿赂以牟取中标;。
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标;。
七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序;。
八、不在开标后进行虚假恶意投诉;。
九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的`项目转包、分包于他人。
本公司若有违反本承诺内容的行为,愿意承担法律。
投标违约责任承诺书篇九
致平顶山市农林水利局:
我公司参加本项目投标,现就有关事项向招标人郑重承诺如下:
1.项目质量达到合格,若因我方原因造成项目质量未达到投标文件所报质量等级,我公司无条件返修并且承担由此给贵单位造成的一切损失及赔偿费用。
在工程限定期限内我方不能按照要求进行整改的,贵单位有权终止承包合同,并追究由此一起的一切责任。
保证投标文件内容无任何虚假若评标过程中查有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后查有虚假,同意被废除授标并被没收履约保证金。
2.招标人有权对我公司进行实地考察。
我公司保证所提供资料的真实性。
保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标,、不使用非法手段获取中标。
如存在上述行为,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后发现有上述行为,同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。
(盖单位章)。
法定代表人或其委托代理人:(签字)。
投标违约责任承诺书篇十
若我司中标,承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。
在服务过程中我公司提出以下违约承诺:
1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用,均由我方负担,工期不变。
2、我方不能按期按要求保质保量完成工程,除承担相关责任外,合同履约保证金甲方不予退回。
3、因我方原因,未能按规定时间完成有关工作的,每延误一天,甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。
4、由于我方原因造成试验成果质量低劣,不能满足大纲要求时,应继续完善试验工作,其费用由我方承担。
5、如我方提供的咨询服务文件不符合质量要求,在甲方提出要求后7天内无条件修改,其费用由乙方承担。
6、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求,我方在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务,否则甲方有权终止合同,并保留追究我方责任及要求赔偿损失的权利。
投标违约责任承诺书篇十一
承诺书(招标人名称):
本项目为民心工程,工期要求紧,为防止资质挂靠,投标申请人承诺接受到零陵区芝山北路建设及湘运车站搬迁指挥部处签订承诺函后到代理公司进行报名登记,否则招标方有权不接受我方的报名申请。
我方在此声明:
1、我方拟派往。
(项目名称)(以下简称“本工程”)的项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全生产员、质量员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务;我方一旦中标,在中标通知书发出以前,拟任项目负责人和技术负责人的情况发生变化的,取消我方中标候选人资格;我方一经中标,承诺中途不更换项目关键岗位人员(现场施工时项目负责人和施工员,不得擅离职守),否则解除施工承包合同。
2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目业主或者与本项目业主的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不是存在相与控股或者参股关系。
3、我方目生产经营状态正常,没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题,没有拖欠农民工工资的不良记录,我方保证在施工中联合各标段进行配套施工的,不得以影响工期为前提,否则解除施工承包合同。
4、承诺在领取中标通知书时,提供合格的施工组织设计文件,拒绝提供的招标方有权取消我的中标资格,并没收我方的投标保证金和信誉保证金。
5、我方承诺配合业主由财政按区有关规定执行税金代扣代缴;无论工程是否完工,在一个财政年度内,区财政按中标总价代扣税金;总税金最终以财政审定的总价乘以规定的税率基数为准。
6、我方保证投标文件提供信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。
特此承诺投标人:(盖单位章)。
法定代表人:(签字或盖章)。
xx年x。
投标违约责任承诺书篇十二
中国工商银行股份有限公司宁夏分行:
如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程,为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用,我方做如下承诺:
(一)工程质量保修范围和内容
在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施工图内的全部内容。
(二)质量保修期
2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;
3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;
5、其他约定:(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。
(三)质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方
在接到事故通知后,将立即组织维修人员到现场盔行抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的该工程合理使用期限内,我方确保地基基础与主体结构工程的质量。
(四)保修保证措施,详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。
(五)违约经济处罚:如承包人完成工程施工竣工验收后,我公司承诺:如我公司未执行以上保修措施和承诺,则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。
特此承诺
投标人:宁夏建工集团有限公司(盖单位章)
法定代表人或委托代理人:
违约责任的承担方式有以下几种:
1、支付违约金
违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。
2、损害赔偿
损害赔偿:是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。
3、继续履行
咎续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。
4、其他补救措施
照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
投标违约责任承诺书篇十三
中国工商银行股份有限公司宁夏分行:
如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程,为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用,我方做如下承诺:
(一)工程质量保修范围和内容。
在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施工图内的全部内容。
(二)质量保修期。
2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;。
3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;。
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;。
5、其他约定:(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。
1、属于保修范围和内容的项目,我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方。
在接到事故通知后,将立即组织维修人员到现场盔行抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的该工程合理使用期限内,我方确保地基基础与主体结构工程的质量。
(四)保修保证措施,详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。
(五)违约经济处罚:如承包人完成工程施工竣工验收后,我公司承诺:如我公司未执行以上保修措施和承诺,则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。
特此承诺。
投标人:宁夏建工集团有限公司(盖单位章)。
法定代表人或委托代理人:
1、支付违约金。
违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。
2、损害赔偿。
损害赔偿:是指因合同一方当事人的`违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。
3、继续履行。
咎续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。
4、其他补救措施。
照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
文档为doc格式。
投标违约责任承诺书篇十四
若我司中标,承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。
在服务过程中我公司提出以下违约承诺:
1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用,均由我方负担,工期不变。
2、我方不能按期按要求保质保量完成工程,除承担相关责任外,合同履约保证金甲方不予退回。
3、因我方原因,未能按规定时间完成有关工作的,每延误一天,甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。
4、由于我方原因造成试验成果质量低劣,不能满足大纲要求时,应继续完善试验工作,其费用由我方承担。
5、如我方提供的咨询服务文件不符合质量要求,在甲方提出要求后7天内无条件修改,其费用由乙方承担。
6、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求,我方在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务,否则甲方有权终止合同,并保留追究我方责任及要求赔偿损失的权利。
公司。